Договор подряда на выполнение работ форма
г. Москва «___» __________ 201_г.
ОАО «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ОАО «____________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет договора1.1. Исполнитель обязуется выполнить _______________________________ (далее – «Работа»).1.2. Требования к опытным образцам и технико-экономические параметры определяются Техническим заданием (далее - «ТЗ»), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора на выполнение работ (Приложение № 1).1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору: начало – «___» ________ 201__г.окончание – «___» _________ 201__г.1.4. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком вносить изменения в решение технических вопросов, методику исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям ТЗ и иным документам, определяющим требования к результатам Работы.1.5. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора на выполнение работ (Приложение № 2).1.6. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
II. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ (____________________ тысяч) рублей 00 коп., согласно смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3). НДС не облагается в соответствии с п.п.16 п.3 ст.149 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере _________ (_________________тысяч) рублей 00 коп., в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора.2.3. Окончательный платеж в размере _________ (_____________ тысяч) рублей 00 коп., осуществляется по факту выполненных Работ, после подписания двустороннего акта сдачи-приемки работ по Договору.2.4. Договор на выполнение работ составлен в рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ № _________________ от «___» __________ 201_г., «______________________________________________________________».2.5. Сумма Договора является фиксированной и пересмотру в период действия настоящего Договора не подлежит.
III. Порядок сдачи и приемки работ3.1. Порядок выполнения Работ по договору на выполнение работ определяется ТЗ и Календарным планом.3.2. В порядке контроля за ходом выполнения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую документацию, относящуюся к работам по договору на выполнения работ, и создает условия для проверки хода выполнения Работ.3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определен Календарным планом.3.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытного образца, изготовленного в соответствии с Договором.3.5. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 договора на выполнение работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ. Если Заказчик по истечении указанного срока не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ, то выполненные по Договору Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, надлежащего качества и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.3.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их.3.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5-ти рабочих дней после приостановления Работы. В этом случае стороны обязаны в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ.3.9. Возможное прекращение Работ по договору на выполнение работ наступает с момента решения вопроса о нецелесообразности продолжения Работ. При этом Исполнитель возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом понесенных затрат.
IV. Ответственность сторон4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.4.2. Споры, возникающие при исполнении договора на выполнение работ рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны приложат все усилия для разрешения спорных вопросов в переговорном порядке, и лишь при не достижении согласия и невозможности достичь компромисса, спорное дело будет передано на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.4.3. Права на научно-исследовательскую продукцию, созданную в результате выполнения настоящего Договора, принадлежат Заказчику. Передача научно-исследовательской продукции третьим лицам допускается только с согласия Заказчика.
V. Прочие условия5.1. Настоящий договор на выполнение работ вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует до «___» __________ 201_г.5.2. Настоящий договор на выполнение работ составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. Стороны по настоящему Договору заявляют и гарантирует, что лица, подписавшие Договор, являются их полномочными представителями и наделены всеми правами для подписания данного Договора.5.3. Все приложения к договору на выполнение работ являются его неотъемлемой частью.5.3.1. Приложение № 1 - Техническое задание.5.3.2. Приложение № 2 – Календарный план.5.3.3. Приложение № 3 – Смета затрат.
и т.д…
Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение работ доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.
Этот документ может быть вам полезен:
Договор подряда с физическим лицом.